ALGEMENE VOORWAARDEN

• 1 – Algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden regelen de huidige en toekomstige contractuele relaties tussen GREENSUN NV, hierna « de Aannemer », en de Klant. De algemene voorwaarden van de Klant of elk ander document dat van de Klant uitgaat zijn dus in geen geval van toepassing op de contractuele relaties van de partijen. De Klant erkent kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden van bij de aanvang van de relaties tussen de partijen en ten laatste bij de ondertekening van de Offerte of elke overeenkomst, ze begrepen te hebben en ze te aanvaarden. Iedere afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan slechts gebeuren met een afzonderlijk schriftelijk akkoord ondertekend door beide partijen en geldt slechts in de mate van de afwijking. De huidige Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op de rest.
  
  
• 2 – De Documenten. Alle studies, plannen, catalogi, brochures, prijslijsten, technische documentatie, tekeningen en informatie (hierna « de Documenten » genoemd) die door de Aannemer werden opgesteld of geleverd, blijven zijn intellectueel en industrieel eigendom en mogen niet aan derden worden meegedeeld zonder zijn schriftelijk akkoord. De Documenten vormen in geen geval offertes en impliceren geen enkele verbintenis uit hoofde van de Aannemer. Alle informatie die in de Documenten voorkomt, inclusief de informatie die rekening houdt met de specifieke situatie van de Klant, wordt ter informatie meegedeeld en kan in geen geval de grondslag vormen voor een eis of een gerechtelijke actie van de Klant tegenover de Aannemer.
  
  
• 3- De Offertes. Bestellingen zijn slechts geldig als ze door beide partijen schriftelijk werden aanvaard en geformaliseerd in een bestelbon, « Offerte » genaamd, die duidelijk deze benaming draagt. De overeenkomst komt slechts geldig tot stand na ontvangst door de Aannemer van het geheel of een gedeelte van de prijs van de bestelling, naargelang wat door de partijen in de Offerte is overeengekomen en dit bedrag zal altijd minimum 35% bedragen van de totale prijs van de offerte (BTW inbegrepen). Elke Offerte die door beide partijen werd aanvaard, zal de twee partijen verbinden onder de hieronder beschreven voorwaarden. De Offerte geldt slechts voor de diensten die erin zijn vermeld en geldt niet voor om het even welke aanvullende dienst die noodzakelijk zou blijken tijdens de uitvoering van de overeenkomst. De klant beschikt over een termijn van 21 kalenderdagen om de Offerte te aanvaarden overeenkomstig de erin beschreven formaliteiten. Te dien einde moet de Klant (i) een origineel exemplaar naar de Aannemer terug sturen, samen met een ondertekend exemplaar van deze Algemene Voorwaarden, hetzij per e-mail, hetzij per fax of per post, zodanig dat de Aannemer ze binnen de termijn van 21 dagen vanaf de datum van de Offerte ontvangt; (ii) het in de Offerte bepaalde voorschot storten zodanig dat de rekening van de Aannemer gecrediteerd is binnen een termijn van één maand vanaf de datum van de Offerte. Na deze termijnen van 21 dagen en / of één maand, is de Offerte nietig, tenzij dat ze alsnog wordt teruggestuurd overeenkomstig de modaliteiten hierboven beschreven en de Aannemer de Offerte binnen een termijn van 30 dagen vanaf ontvangst bevestigd. In geval het merk en/of het model van de panelen die in de Offerte worden genoemd niet beschikbaar zijn, worden ze door een gelijkwaardig product vervangen, met dien verstande dat het verschil in kracht nooit meer dan 5 % zal bedragen. In dat geval wordt de uiteindelijke prijs herberekend. Indien het merk en/of model van de omvormer vermeld in de Offerte onbeschikbaar zou zijn, dan zal het vervangen worden door een gelijkwaardig product.
  
  Alle gegevens vermeld in de Offerte met betrekking tot de productie van de installatie en de verschillende beschikbare onderdelen, worden ter informatieve titel gegeven en houden in geen geval een resultaatsverbintenis van de Aannemer in.
  
  
• 4 – De prijzen. De prijs vermeld in de Offerte, wordt opgegeven exclusief taksen, behalve de Belasting op de Toegevoegde waarde en bijgevolg blijven alle belastingen, rechten en taksen ten laste van de Klant. De Offerte dekt in geen geval de kosten verbonden met de bijkomende elementen of diensten die noodzakelijk zouden zijn als gevolg van de niet-conformiteit van de elektrische installatie van de Klant of de niet-reglementaire structuur van het dak waarop de zonnepanelen worden aangebracht. Gezien de verklaring van de Klant in Artikel 10, kan de Aannemer mits voorafgaande raadpleging van de Klant, deze niet-conformiteit verhelpen. Deze kosten worden van rechtswege aan de Klant in rekening gebracht, bovenop de prijs die in de Offerte werd opgegeven, aan een tarief van 45 € per werkuur en per werkman bovenop de kosten van het materiaal.
  
  Het saldo van de prijs dient door de Klant te worden betaald binnen de acht werkdagen na ontvangst van de installatie zoals bedoeld in Artikel 9. Indien de ontvangst van de installatie zou verhinderd worden omdat het bevoegde controleorganisme (BCO) ze weigert om redenen van niet-conformiteit in hoofde van de Klant, hetzij om reden van niet-conformiteit die niet toe te schrijven is aan de Aannemer, dan zal de prijs verschuldigd zijn binnen de acht werkdagen vanaf de weigering door het BCO.
  
  In voorkomend geval, zal de Klant alleen de gevolgen dragen van de onjuistheid van de Verklaringen en Garanties bedoeld in Artikel 10 en zal dan alleen verantwoordelijk zijn om zich in overeenstemming te stellen met Artikel 10. In geen enkel geval kan een onjuistheid in de Verklaringen en Garanties bedoeld in Artikel 10 een vertraging in de betaling verantwoorden. Alle bedragen die aan de Aannemer verschuldigd zijn, zijn uitsluitend betaalbaar volgens de in de Offerte beschreven modaliteiten en op de bankrekening ING 363-0320938-05 bij gebreke van vermelding van een ander rekeningnummer. Alle bankkosten die dit met zich zou meebrengen, zijn ten laste van de Klant.
  
  In geval van valse of foute verklaringen van de Klant aangaande de toepasbaarheid van het verlaagd BTW regime aan 6 %, dan kan de Aannemer van rechtswege betaling van het verschil vorderen van de Klant.
  
  
• 5 – Laattijdige betaling door de Klant. Als de bedragen die aan de Aannemer verschuldigd zijn niet volledig zijn betaald op de in Artikel 4 overeengekomen vervaldagen, wordt op de resterende bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire verhoging van 10% aangerekend op de bedragen van alle onbetaalde facturen met een minimum van 500 €, als forfaitaire schadevergoeding. Het totale bedrag zal worden verhoogd met een nalatigheidsintrest van 1% per maand tot op de dag van volledige betaling. Iedere geschreven betalingsherinnering uitgaande van de Aannemer zal gepaard gaan met een administratieve kost van 10 €. De partijen komen overeen dat de forfaitaire schadevergoeding en de geëiste intresten in geen geval de kosten voor juridisch en technisch advies dekken die zouden betaald zijn om de door de Klant verschuldigde bedragen te innen. Ieder gebrek aan betaling binnen de gestelde termijn, zal alle toegestane betalingstermijnen voor de andere bedragen doen vervallen, die bijgevolg onmiddellijk opeisbaar worden. De voorafgaande bepalingen ontnemen de Aannemer in geen geval het recht de ontbinding van de overeenkomst te eisen met schadevergoedingen en intresten.
  
  
• 6- Levering. De termijnen van levering, van plaatsing en van in werking stelling van de Fotovoltaïsche Installatie door de Aannemer nemen een aanvang bij ontvangst door de Aannemer van de betaling van het voorschot door de Klant. De Aannemer zal alles in het werk stellen (rekening houdend met de hoeveelheid bestellingen en zijn menselijke mogelijkheden) om de bestelde installatie binnen een redelijke termijn uit te voeren. Een termijn van 12 weken, buiten de bouwverloven en de dagen van weerverlet, wordt beschouwd als een redelijke termijn. Alleen een onredelijke overschrijding van de vermelde termijnen kan aanleiding geven tot, naar keuze van de Klant, een korting op de prijs of de verbreking van de overeenkomst, overeenkomstig de bepalingen in Artikel 14. In geen enkel geval kan een vertraging veroorzaakt door de onbeschikbaarheid van het materiaal besteld op de internationale markt, een geval van overmacht of weersomstandigheden die het onmogelijk maken om over te gaan tot de plaatsing en de indienststelling van de Fotovoltaïsche installatie, als onredelijk worden beschouwd en aanleiding geven tot schadevergoeding.
  
  De klant verbindt er zich toe om de Aannemer in kennis te stellen van alle problemen die de goede afloop van de levering en de installatie kunnen beïnvloeden, op de dag van ondertekening van de Offerte, en indien de Klant er geen kennis van had op dit ogenblik, ten laatste vijftien dagen voor de plaatsing. Er wordt overeengekomen dat, indien een probleem dat niet aan de Aannemer te wijten is, de levering complexer of duurder maakt, de Aannemer in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld en dat alle kosten en schadevergoedingen die hieruit voortvloeien door de Klant moeten worden gedragen. Onder de elementen die deze levering complexer of duurder maken, verstaan de partijen onder andere, maar niet limitatief: de afwezigheid van een persoon die toegang verleent, de onjuistheid van de Verklaringen en Garanties bepaald in Artikel 10, problemen in verband met het gebruik van het wegennet, zoals wegenwerken, een markt, of het feit dat de straat is voorbehouden voor voetgangers.
  
  
• 7 – Ontvangst van de levering. De overdracht van het risico vindt plaats op het moment van levering. De Klant verklaart integraal aansprakelijk te zijn voor de geleverde goederen en van hun waarde in geval van verdwijning of beschadiging van deze goederen tussen de levering en de installatie door de Aannemer.
  
  
• 8 – Administratieve formaliteiten en voordelen. De partijen kunnen in de Offerte specifiek overeenkomen dat de Aannemer zal bijstaan in de uitvoering van bepaalde administratieve formaliteiten in verband met de plaatsing van de fotovoltaïsche installatie (distributienetbeheerder, subsidies, fiscale voordelen). De Aannemer is in geen geval gehouden om deze formaliteiten te verrichten zolang niet alle verschuldigde bedragen betaald zijn door de Klant aan de Aannemer. De Aannemer draagt geen enkele aansprakelijkheid indien de Klant de subsidies of de regionale voordelen niet bekomt in verband met de fotovoltaïsche installatie. Iedere schade die de Klant zou hebben geleden door het niet bekomen van de subsidies en / of de voordelen, evenals de afschaffing of vermindering van de subsidies en / of voordelen, kunnen in geen enkel geval de aansprakelijkheid van de Aannemer in het gedrang brengen, noch een grond zijn tot verbreking van het contract.
  
  
• 9 – Ingebruikname en definitieve ontvangst. De in dienst stelling van de Fotovoltaïsche installatie wordt effectief vanaf de goedkeuring van de werken door het bevoegde Controleorganisme dat door de Aannemer werd aangesteld, hetzij vanaf de verzending van het controledocument van de elektrische installatie. Deze ontvangst geldt als definitieve ontvangst.
  
  
• 10 – Verklaringen en waarborgen van de Klant. De Klant verklaart hierbij te garanderen dat: a) zijn elektrische installatie in alle opzichten voldoet aan de geldende normen, waaronder het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (Koninklijk Besluit van 10 maart 1981); b) de stevigheid van de dakstructuur met name honderd kilos per vierkante meter voor een plat dak, gedurende de hele levensduur van de installatie, en de waterdichtheid van het deel van het dak waarop de panelen van de Fotovoltaïsche installatie worden geïnstalleerd; c) hij beschikt over de eventueel noodzakelijke stedenbouwkundige toelatingen voor de installatie van Fotovoltaïsche
  
  GREENSUN – ALGEMENE VOORWAARDEN -PARTICULIEREN
  
  Naam, voornaam: Page 2 Handtekening:
  
  panelen op zijn dak; d) hij beschikt over de noodzakelijke rechten of vergunningen op burgerlijk vlak (als hij bijvoorbeeld huurder is) voor het installeren de Fotovoltaïsche installatie; e) dat zijn gebouw beschikt over de eventueel noodzakelijke karakteristieken (bijvoorbeeld thermische isolatie) voor de toekenning van groene certificaten en de van kracht zijnde premies in de regio waar het gebouw gesitueerd is; f) dat, indien nodig, hij zich zal belasten met het verkrijgen van de parkeertoelatingen die noodzakelijk zijn voor het goede verloop van de levering en dit op zijn kosten. De verklaringen en waarborgen in huidig Artikel opgenomen, vormen een essentieel element voor de toestemming van de Aannemer, zonder welke hij de overeenkomst niet zou hebben aangegaan. De Klant verklaart alle kosten en aansprakelijkheden op zich te nemen, voortspruitend uit een foute verklaring.
  
  
• 11 – Voorbehoud van eigendom en verzaking van het recht van natrekking. In afwijking van de artikelen 1138, 1583 en 1788 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de geleverde goederen het exclusieve eigendom van de Aannemer tot de volledige betaling van alle bedragen die de Klant aan hem verschuldigd is. De Klant verzaakt ook aan het recht van natrekking zoals voorzien door het Burgerlijk Wetboek tot de volledige betaling van alle bedragen die hij aan de Aannemer verschuldigd is. De Klant kan het eigendom van de goederen dus niet geldig overdragen, ze in borg geven of ze toewijzen als zekerheidsstelling of voorrecht. Het risico gaat echter over op de Klant van bij de terbeschikkingstelling van de goederen. De Klant zal alle derden, waaronder alle beslagleggende schuldeisers of zijn verhuurder, die rechten zouden kunnen doen gelden op zijn goederen, meer bepaald vanwege het feit dat de goederen op een plaats zijn opgeslagen of geïnstalleerd die hij huurt of die hij bewoont in een andere hoedanigheid dan deze van eigenaar, in kennis stellen dat de producten de eigendom van de Aannemer zijn en blijven tot bij volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde sommen en in geval van beslag of andere door derden getroffen maatregelen die toepassing zouden vinden op nog niet volledig betaalde goederen de Aannemer daarvan onmiddellijk in kennis stellen om hem toe te laten zijn rechten te doen gelden. Als de Klant deze verplichting niet nakomt, heeft de Aannemer het recht de goederen terug te nemen zonder voorafgaande ingebrekestelling en de kosten die met deze terugname verbonden zijn, aan de Klant aan te rekenen. Voor zover dit nodig is, verleent de Klant de Aannemer het recht van toegang tot de plaats waar de goederen zouden zijn opgeslagen of geïnstalleerd.
  
  
• 12 – Waarborgen van de aannemer.
  12.1.1 – Waarborg betreffende de Fotovoltaïsche installatie : Zonder afbreuk te doen aan de rechten die de Klant rechtstreeks zou kunnen genieten ten aanzien van om het even welke andere tussenkomende partij, zoals o.a. iedere fabrikant, invoerder, … van de Fotovoltaïsche installatie, garandeert de Aannemer de afwezigheid van ieder gebrek inzake de conformiteit die zou bestaan op het moment van ontvangst bedoeld in Artikel 9 van de onderdelen van de Fotovoltaïsche installatie, met inbegrip van de kracht van de Fotovoltaïsche modules en de werkzaamheden verbonden aan de plaatsing ervan.
  
  12.1.2 – Waarborg betreffende de waterdichtheid van het dak: Gedurende een periode van maximaal 10 jaar vanaf de ontvangst bedoeld in Artikel 9 en voor zover de Aannemer werken zou hebben uitgevoerd die een invloed zouden kunnen hebben op de waterdichtheid van het dak van de Klant, garandeert deze uitsluitend op dat deel van het dak waarop de installatie werd geplaatst, dezelfde graad van waterdichtheid als die voor de plaatsing van de Fotovoltaïsche installatie.
  
  12.1.3 – Inhoud van de garantie en uitsluitingen : In geval van vaststelling van een gebrek in conformiteit, zal de Klant ieder gebruik van het niet conform deel vermijden, en, indien nodig, van de Fotovoltaïsche installatie , die als gevolg zou kunnen hebben dat het gebrek zou verergeren, bij gebreke waarvan de Aannemer niet verantwoordelijk zal zijn voor om het even welke verergering van het gebrek aan conformiteit die eruit voortvloeit. Het genot van hoger genoemde garanties veronderstelt dat de onderdelen waarop zij betrekking hebben gebruikt en onderhouden worden overeenkomstig de instructies vooropgesteld door de Aannemer, of, bij gebreke van instructies van de Aannemer, overeenkomstig de instructies van de producent of invoerder. Iedere panne of schade die het gevolg is van om het even welke tussenkomst van een persoon die niet werd erkend door de Aannemer, kan in geen geval aanleiding geven tot de toepassing van deze waarborgen. Iedere tussenkomst van de Aannemer in garantie is voorafgaand onderworpen aan een inspectie, en, indien nodig, de terugname door de Aannemer van de niet conforme elementen teneinde deze te kunnen onderzoeken. Geen enkel onderdeel van de installatie mag worden teruggestuurd aan de Aannemer zonder zijn voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Indien de voorwaarden van de garantie verenigd zouden zijn, bestaat de tussenkomst van de Aannemer in het herstel of de vervanging van de niet conforme elementen op zijn kosten, binnen een redelijke termijn en zonder grote ongemakken voor de Klant Het herstel of de vervanging van een niet conform onderdeel, heeft niet tot gevolg dat de duurtijd van de garantie zou verlengd worden.
  
  12.2 – Fabrieksgarantie van de onderdelen van de Fotovoltaïsche installatie: De onderdelen van de Fotovoltaïsche installatie opgenomen in het contract, zoals de omvormer en de fotovoltaïsche modules, worden exclusief gewaarborgd door de fabrikant, of, in voorkomend geval, door de invoerder van de gezegde onderdelen, in het kader van zijn fabrieksgarantie, met uitsluiting van de Aannemer. De fabrieksgarantie van deze onderdelen is beschikbaar op eenvoudig verzoek en bestaat voor ieder onderdeel uit de technische fiche en het garantiecertificaat van de fabrikant.
  
  
• 13 – Overmacht. Overmacht wordt gedefinieerd als het optreden van een gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de Aannemer, die de volledige of gedeeltelijke uitvoering van zijn verplichtingen redelijkerwijze onmogelijk maakt, met inbegrip van maar niet beperkt, oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, brand, of andere vernietigingen, elke natuurramp, waaronder hevige regen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, de uitzonderlijke onmogelijkheid of moeilijkheid om gebruik te maken van vervoersnetten, ziekte onder personeel in dienst van de Aannemer of werknemersschaarste in het algemeen, werkstaking in het bedrijf van de Aannemer, zijn onderaannemers, leveranciers of elders, bedrijfsstoornis of mislukking van de productie, willekeurige (nationale of internationale) overheidsbeslissingen, internationale of nationale wetswijzigingen, enz. De Aannemer wordt vrijgesteld van al zijn verplichtingen in geval van overmacht.
  
  
• 14 – Opzegging. De Aannemer kan, onverminderd de toepassing van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek en zijn recht om een schadevergoeding te eisen, de beëindiging van het contract eisen in de volgende gevallen: als de Klant een geprotesteerd handelspapier aanbiedt als betaling, in geval van het overlijden van de Klant, in geval van een verklaring van onvermogen betreffende de Klant of in geval van in vereffening stelling, klaarblijkelijke insolvabiliteit of faillissement van de Klant, of in geval van een veroordeling in hoofde van de Aannemer, die de Klant zou inroepen als reden om betaling van het saldo te weigeren na de uitvoering van een installatie door de Aannemer. Deze beëindiging kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande ingebrekestelling en zal recht geven op, naast de terugname van het materiaal dat de Aannemer zou geleverd hebben, de betaling van een schadevergoeding gelijk aan 0,40 € per bestelde Watt piek, gelijk aan zijn gederfde winst en andere gemaakte kosten, in voorkomend geval te verminderen met de reeds betaalde bedragen door de Klant.
  
  
• In geval dat de Klant eenzijdig een einde zou stellen aan het contract afgesloten met de Aannemer, zonder fout van deze laatste (artikel 1794 BW), zal de Klant van rechtswege de kosten van de gepresteerde diensten en de gemaakte kosten op de dag van beëindiging, evenals de gederfde winsten aan de Aannemer verschuldigd zijn. Het verschuldigd bedrag wordt vastgesteld op 30 % van de waarde van de niet gepresteerde diensten, onverminderd het recht van de Aannemer om de werkelijk schade te vorderen, indien deze hoger zou blijken. Het voorschot dat werd gestort op het moment van het afsluiten van het contract, kan door de Aannemer ingehouden worden teneinde in mindering gebracht te worden van de verschuldigde verbrekingsvergoeding.
  
  
• 15 – Nietigheid en afstand. Indien een bepaling van deze huidige voorwaarden of een andere contractuele overeenkomst tussen partijen die verwijst naar deze huidige voorwaarden ongeldig is of wordt, zal dit geen invloed hebben op de andere bepalingen en zullen de partijen redelijke inspanningen leveren om een overeenkomst te bereiken teneinde de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling waarvan de betekenis zo nauw als mogelijk aansluit bij het doel van de ongeldige bepaling en bij de intentie van partijen met deze bepaling. Bovendien, het feit dat de Aannemer zich niet beroept op een van de clausules in deze Algemene Voorwaarden tot zijn voordeel, mag in geen geval worden beschouwd als een verzaking van zijn recht om de toepassing ervan te eisen, of een verzaking aan het inroepen van andere rechten die uit de overeenkomst voortvloeien.
  
  
• 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden geregeld door het Belgische recht. De rechtsmachten van het arrondissement van Nijvel zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen met betrekking tot het contract.